AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS – Aszód város területén lévő úthibák javítási munkáira

A beszerzés tárgya, mennyisége, a beszerzés műszaki leírása, illetőleg a minőségi és teljesítmény-követelményei:

Aszód város területén végzendő kátyúzási, útjavítási munkák elvégzése.

Az árajánlatot az alábbiak szerint kérjük összeállítani: hozzávetőlegesen 150 m2 kátyúzási, útjavítási munka átlagosan 4 cm vastagságban, AC-11 (régi AB11) hengerelt aszfaltterítéssel.

 

Feladat leírása:

  1. Kátyúzás 4 cm vastagságban:
  • sérült burkolatrész gépi körbevágása
  • aszfalt burkolat bontása
  • előkészítés aszfaltozáshoz (seprés, szárítás, kellősítés stb.)
  • AC 11 hengeraszfalt terítés, hengerlés
  • bontási törmelék elszállítása

 

Az ajánlatot m2-re vetített egységárban kérjük megadni.

A becsült mennyiségek tájékoztató jellegűek, a munkavégzést helyszíni bejárás és területátadás előzi meg.

Benyújtandó dokumentumok:

Az ajánlattételhez a mellékelt Felolvasólapot kérjük kitölteni, amelyhez kérjük mellékelni a következőket:

  • Legalább 3db tárgy szerinti referencia munka megjelölése;
  • Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozata arról, hogy:
    • A kivitelezés befejezését 2024. május 31-ig vállalja.
    • végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban;
    • egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti helyi adóhátralékkal nem rendelkezik;
    • öt évnél nem régebben végzett építési beruházásoknál vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapította meg;
    • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

Az ajánlat benyújtási határideje: 2024. április 8. (hétfő) 10 óráig

Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód, Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot nem tudunk figyelembe venni.

 

A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:

  • az ajánlattevő megnevezését és
  • Önkormányzati utak kátyúzása 2024”

 

Az ajánlati borítékok bontási időpontja:

  1. április 8. (hétfő) 10:15 óra Aszódi Polgármesteri Hivatal polgármesteri irodája

 

A tervezett szerződéskötés ideje: A pályázatok benyújtását követő 1 héten belül.

 

A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 4 hét, megfelelő időjárási körülmények esetén.

A teljesítés helye: Kátyúzás esetében a kivitelezés megkezdése előtt megjelölt konkrét helyszíneken, ahol a tényleges mennyiségekről a munka elvégzése után felmérés készül.

A pályázat kiértékelésének szempontjai:

A legalacsonyabb ár.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

A munka elvégzését követően Tervező teljesítésigazolást nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetőjének aláírásával ellátott teljesítés igazolás alapján Megbízott kiállítja a számlát. A számla kiegyenlítésének határideje az átvételt követően 15 nap. Megrendelő az elvégzett munkára 1 éves garanciális időszakot ír elő, és fenntartja a jogot arra, hogy a szerződött összeg 15%-át a garanciális időszak végéig visszatartja.

Egyéb kitétel: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Aszód, 2024. március 21.

 

 

 

                                                                                    Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

                                                                                              polgármester

 

 

felolvasolapLetöltés